Договор на разработку программного обеспечения образец

Правообладателем на разработанное по настоящему Договору Программное обеспечение становится Заказчик, авторские права остаются за исполнителем. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора 2. Исполнитель обязуется: 2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Исполнитель обязуется по настоящему Договору разработать по заданию Заказчика программное обеспечение для ЭВМ далее - Программа , а Заказчик обязуется принять результат работ в виде материального носителя, на котором сохранена Программа, и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Исключительное право на разработанное по настоящему Договору программное обеспечение принадлежит Заказчику. Исполнитель вправе использовать Программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии в течение срока действия исключительного права Заказчика на Программу и имеет право на авторское вознаграждение. Заказчик обязуется: 2.

Договор на разработку программного обеспечения для веб-сайта

Правообладателем на разработанное по настоящему Договору Программное обеспечение становится Заказчик, авторские права остаются за исполнителем. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора 2. Исполнитель обязуется: 2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

Заказчик имеет право менять по своему усмотрению программный код разработанного программного обеспечения. Заказчик имеет право на тиражирование, распространение в т. По окончании работ Исполнитель передает программный код разработанного программного обеспечения Заказчику в полном объеме, а также предоставляет скомпилированный исполняемый файл программы и в случае необходимости инсталляционный пакет для установки программы.

Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем. Общий размер вознаграждения Исполнителя за выполнение услуг, указанных в п. Оплата услуг осуществляется тремя платежами: 3. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору может производиться в ином порядке по письменному согласованию Сторон.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из существа настоящего Договора. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику Программное обеспечение, указанное в п.

Исполнитель по результатам оказания услуг направляет заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со своей стороны. В течение пяти рабочих дней после получения Акта от Исполнителя Заказчик обязан либо подписать Акт и направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта, либо предоставить мотивированный отказ от приемки с приложением подписанного со стороны заказчика скорректированного Акта.

В случае несоблюдения Исполнителем срока оказания услуг, установленного в п. Неустойка полагается к уплате в случае выставления соответствующего счета и считается признанной с момента оплаты такого счета.

Штрафы и неустойки выплачиваются стороной, нарушившей обязательства, в течение 5 пяти банковских дней с момента выставления соответствующего требования. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на разработку программного обеспечения

Договор на разработку программного обеспечения является разновидностью договора оказания возмездных услуг. Однако данный договор имеет определенную специфику. Так, для некоторых видов услуг техническое задание может не играть особой роли или содержаться в самом тексте договора либо же в счёте на оплату. В то же время договор на разработку программного обеспечения зачастую требует составление дополнительного подробного технического задания, без которого оценить качество услуг исполнителя в последующем будет крайне трудно. Говоря про договор на разработку программного обеспечения, следует отметить, что в нем не последнее внимание должно уделяться также вопросу зашиты прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Приведенный вариант договора является в этом плане достаточно поверхностно проработанным. Прочитать про способы передачи готового программного обеспечения согласно белорусскому праву Вы сможете здесь. Исполнитель обязуется: 2. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами. Исполнитель имеет право: 2.

Договор на создание программного продукта: выполнение работ или предоставление услуг?

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора 1. Сайт представляет собой совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и или по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет". Автор гарантирует, что он будет являться обладателем исключительного права на созданный сайт. Автор отчуждает Заказчику исключительное право на готовый сайт в полном объеме для использования любым способом и в любой форме, включая перечисленные в статьях , Гражданского кодекса РФ. Исключительное право на созданный сайт переходит к Заказчику в момент подписания Акта приема выполненных работ по Договору.

Договор на разработку программного обеспечения образец бланк Опубликовано Юрист-консультант В нынешнее время человек передал много работы компьютерам.

Договор на сопровождение программного обеспечения

Договорная работа Споры при разработке программного обеспечения ПО могут возникать как по вине разработчиков, так и по вине их контрагентов. Грамотная реакция на конфликт поможет IT-компании защитить свои права и избежать убытков. В законодательстве Беларуси договор на разработку ПО как таковой не регламентируется. На практике стороны обычно заключают два договора: — договор подряда. В нем прописывается обязанность IT-компании исполнителя разработать определенное по функционалу ПО к установленному сроку, а заказчика — принять и оплатить результат работ; — договор уступки исключительного права или лицензионный договор на уже готовое ПО. Это необходимо, поскольку только посредством данных договоров разработчик, как обладатель исключительного права на ПО, может передать предоставить права на его использование заказчику. Обратите внимание!

Договор на разработку программного обеспечения образец

Предыстория В году стороны заключили договор, по которому ответчик был обязан разработать ПО, предоставить лицензию, осуществлять техническое обслуживание ПО и сдать результат работ истцу. В году истец заявил об одностороннем отказе от договора в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств и потребовал возвратить аванс. Помимо этого, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец потребовал уплаты предусмотренной договором неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. В суде ответчик настаивал на уменьшении взыскиваемой суммы, ссылаясь среди прочего на то, что частично работы были выполнены. Выводы судов Для определения объема выполненных работ суд назначил судебную экспертизу и поставил перед экспертом следующие вопросы: 1. Соответствует ли объем и состав спорного ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, требованиям и параметрам, установленным спорным договором? Способно ли ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, нормально функционировать и корректно выполнять операции, для которых создавалось данное ПО в соответствии со спорным договором? Имеются ли в ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, недостатки и ошибки, наличие которых исключает возможность нормального функционирования указанного ПО и корректного выполнения операций, для которых оно создавалось? Изменялось ли ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, кем-либо за исключением разработчика?

Вы точно человек?

Несогласование задания на изготовление программного обеспечения чревато признанием договоров подряда на его изготовление незаключенными. Данное требование состоит в необходимости согласования всех существенных условий договора, названных в качестве таковых в законодательстве, а также в отношении которых стороны имели намерение достичь соглашения. Практика рассмотрения судами дел свидетельствует о частом опережении исполнителями в стремлении начать исполнять договор действий по согласованию его условий, а в частности предмета договора. Чаще всего данная проблема касается договоров подряда и возмездного оказания услуг.

Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - юридическое лицо)

Так же возможно заключение договора с индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. Техническое задание ТЗ является основным документом, содержащим задачу разработки. Именно в ТЗ должно быть описано все, до малейших деталей.

Договор на разработку программного обеспечения (рамочный)

В состав работ входит в соответствии с Приложением 1 : 1. Разработка дизайна Сайта 1. Разработка программного обеспечения Сайта 2.

Договор на разработку программного обеспечения образец бланк

Документы для защиты Коммерческой тайны на предприятии. Учитывают судебную практику. Пременялись в стартапах и коммерчески успешных проектах. Порядок сдачи-приемки программного обеспечения Данный раздел Договора на заказную разработку ПО имеет важное значение для обеспечения соответствия результатов работ потребностям и ожиданиям Заказчика, а также соблюдения интересов Разработчика в части объемов выполнения работ и их окончательной стоимости. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта. Для обеспечения качества работ необходимо обеспечить контроль со стороны Заказчика. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон. Можно предусмотреть иной порядок согласования изменений, в том числе путем обмена письмами, в рамках планирования или приемки промежуточных результатов работ.

Заказчик обязуется оплатить передаваемое ему право на использование программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, стороны согласовывают существенные условия выполнения работ и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Исполнитель, являясь создателем программного продукта, указанного в пункте 1. Заказчик вправе осуществлять адаптацию программного продукта, если данные действия необходимы для функционирования программного продукта на технических средствах Заказчика или взаимодействия с программами Заказчика. При этом Заказчик в письменном виде согласовывает вносимые изменения с Исполнителем. В случае если Заказчик внесет в программный продукт изменения без согласования, Исполнитель не будет нести никакой ответственности за работу программного продукта с внесенными в него Заказчиком изменениями.

Полезное видео: Программа для формирования документов
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.